Тауарлардың электрондық каталогы
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт030640003398/230244/00
| Шарт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_orig_17599797.pdf | Акилбеков Сеилхан Оразбаевич | Алматы қаласы Мәдениет басқармасының "Алматы хайуанаттар бағы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | 2023-04-26 11:40:38 | |
| Басып шығаруға арналған нұсқа және қосымша ақпарат | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_print_17599797.pdf | Сеиілхан Нұрболат Әміржанұлы | "ДИАС-проект" ЖШС | 2023-04-26 15:02:18 | |
Келісу журналы
| Товарищество с ограниченной ответственностью "ДИАС-проект" | |
|---|---|
| ҚАЗЫМОВ ДАРХАН ӘБДІХАНҰЛЫ - 2023-04-24 10:11:15 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 41408555 [10584000] -> [10584000] , сумма договора изменилась [10584000] -> [10584000] | |
| ҚАЗЫМОВ ДАРХАН ӘБДІХАНҰЛЫ - 2023-04-24 10:14:26 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| ҚАЗЫМОВ ДАРХАН ӘБДІХАНҰЛЫ - 2023-04-24 10:14:29 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ҚАЗЫМОВ ДАРХАН ӘБДІХАНҰЛЫ - 2023-04-24 10:14:36 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ҚАЗЫМОВ ДАРХАН ӘБДІХАНҰЛЫ - 2023-04-24 10:14:44 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| АКИЛБЕКОВ СЕИЛХАН ОРАЗБАЕВИЧ - 2023-04-24 10:21:49 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| СЕИІЛХАН НҰРБОЛАТ ӘМІРЖАНҰЛЫ - 2023-04-24 11:03:59 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| СЕИІЛХАН НҰРБОЛАТ ӘМІРЖАНҰЛЫ - 2023-04-24 11:04:09 [Система] Поставщик изменил Полный юридический адрес Поставщика [область Жетісу, г.Талдыкорган, АБЫЛАЙ ХАНА, 363]-> [г.Шымкент, ГАЛИ ОРМАНОВА, 46А] | |
| СЕИІЛХАН НҰРБОЛАТ ӘМІРЖАНҰЛЫ - 2023-04-24 11:04:13 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| СЕИІЛХАН НҰРБОЛАТ ӘМІРЖАНҰЛЫ - 2023-04-24 11:04:23 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| СЕИІЛХАН НҰРБОЛАТ ӘМІРЖАНҰЛЫ - 2023-04-26 11:02:19 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| АКИЛБЕКОВ СЕИЛХАН ОРАЗБАЕВИЧ - 2023-04-26 11:40:33 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| АКИЛБЕКОВ СЕИЛХАН ОРАЗБАЕВИЧ - 2023-04-26 11:40:38 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| АКИЛБЕКОВ СЕИЛХАН ОРАЗБАЕВИЧ - 2023-04-26 11:41:04 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| СЕИІЛХАН НҰРБОЛАТ ӘМІРЖАНҰЛЫ - 2023-04-26 15:01:52 [Система] Пользователь Сеиілхан Нұрболат Әміржанұлы прочитал уведомление о подписании договора. | |
| СЕИІЛХАН НҰРБОЛАТ ӘМІРЖАНҰЛЫ - 2023-04-26 15:02:18 [Система] Поставщик подписал договор | |
| СЕИІЛХАН НҰРБОЛАТ ӘМІРЖАНҰЛЫ - 2023-04-26 15:02:19 [Система] Договор действует | |
| СЕИІЛХАН НҰРБОЛАТ ӘМІРЖАНҰЛЫ - 2023-04-28 09:22:21 [Система] ТОО "ДИАС-проект" Сеиілхан Нұрболат Әміржанұлы завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокировано 3% от суммы договора в размере 317520. | |
| ҚАЗЫМОВ ДАРХАН ӘБДІХАНҰЛЫ - 2023-06-14 15:50:45 Руководителю ТОО «ДИАС-проект» Сеиілхан Нұрболат Әміржанұлы г.Шымкент, Гали Орманова, 46а Между ТОО «ДИАС-проект» и КГКП «Алматинский зоологический парк» Управления культуры г. Алматы заключены договора о государственных закупках работ, не связанных со строительством №239 и №242 от 26.04.2023 года по разработке проектно-сметной документации на «Строительство вольеров для снежных барсов Алматинского зоопарка» и «Строительство вольеров для двух обыкновенных рысь Алматинского зоопарка». В соответствии с Договором №242 срок исполнения составляет в течение 7,5месяцев, Договором №239 в течение 6,5 месяцев. Согласно п.1.ст. 24 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» (далее - Закон), заявка на участие в конкурсе является формой выражения согласия потенциального поставщика с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией. При этом технической спецификацией, являющейся составной частью конкурсной документации, предусмотрены сроки исполнения - 1-этап эскизный проект срок исполнения 45 календарных дней. Согласовние эскизного проекта с получением АПЗ. Таким образом, срок предоставления эскизного проекта составляет 10 июня 2023 года, однако по состоянию на сегодняшний день, Вами эскизный проект не предоставлен для согласования эскизного проекта и получение АПЗ занимает 10-12 рабочего дня, чем нарушаются сроки исполнения Договоров. В связи с изложенным, Вам необходимо предоставить эскизный проект и получить АПЗ в срок до 20 июня 2023 года, в противном случае мы будем вынуждены обратиться в суд с иском о признаии ТОО «ДИАС-проект» недобросовестным участником государственных закупок. | |
| АКИЛБЕКОВ СЕИЛХАН ОРАЗБАЕВИЧ - 2024-01-22 11:48:59 Согласно пп. 8.3, п.8 Договора государственных закупок работ, Просим оплатить неустойку за выполнения работы по разработка проектно-сметной документации на Строительство вольеров для снежных барсов Алматинского зоопарка, в размере 0,1 % от общей суммы договора за 26 дней просрочки, сумму в размере 275 184 (двести семьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) тенге на расчетный счет KZ068562203106685802 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX с размещением на веб-портале копии подтверждающего документа. | |
| АКИЛБЕКОВ СЕИЛХАН ОРАЗБАЕВИЧ - 2024-01-22 11:50:46 Согласно пп. 8.3, п.8 Договора государственных закупок работ, Просим оплатить неустойку за выполнения работы по разработка проектно-сметной документации на Строительство вольеров для снежных барсов Алматинского зоопарка, в размере 0,1 % от общей суммы договора за 48 дней просрочки, сумму в размере 152 410 (сто пятьдесят две тысячи четыреста десять) тенге на расчетный счет KZ068562203106685802 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX с размещением на веб-портале копии подтверждающего документа. | |
| ҚАЗЫМОВ ДАРХАН ӘБДІХАНҰЛЫ - 2024-01-26 11:40:27 Руководителю ТОО «ДИАС-проект» Сеиілхан Нұрболат Әміржанұлы г.Шымкент, Гали Орманова, 46а ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ В соответствии с договором о государственных закупках за №239 от 26.04.2023 года (далее – Договор), ТОО "ДИАС-проект", в лице Сеиілхан Н.Ә, взяло на себя обязательство выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на "Строительство вольеров для снежных барсов Алматинского зоопарка" (далее -Работы), на общую сумму 10 584 000,00 тенге, с момента подписания Договора в течение 6,5 месяцев, т.е. до 13 ноября 2023 года. Однако, Ответчиком в обусловленный в договоре срок, т.е. на 13.11.2023 года вышеуказанные работы по разработке ПСД не выполнены. В соответствии с п.8.3 Договора, в случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Исполнителем обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора На момент подписания актов выполненных работ от 07.12.2023 года и от 29.12.2023 года неустойка (пеня) составила 427594 тенге. В связи с чем, Заказчик требует до 29.01.2024 года срочно погасить сумму неустойки в добровольном порядке. В случае неисполнения обязательств по оплате неустойки данная сумма будет удержана от общей суммы Договора, с отнесением всех расходов на счет Подрядчика. Директор Акилбеков С.О. Исп: Байдарбеков А. | |
| ОСПАНҚҰЛОВ БАЙДОС АМАНТАЙҰЛЫ - 2024-02-29 17:45:21 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "239.pdf" | |
| ОСПАНҚҰЛОВ БАЙДОС АМАНТАЙҰЛЫ - 2024-02-29 17:45:57 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "239 7.pdf" |
